Kostenvoranschläge und Angebote sind für die Dauer von 90 Kalendertagen verbindlich. Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichte und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend. An diesen Unterlagen behält sich der Unternehmer Eigentums- und Urheberrechte vor.

Aufträge gelten erst als zustande gekommen, wenn der Auftragnehmer die Bestellung schriftlich bestätigt hat, das gilt auch für durch Vertreter vermittelte Aufträge.
Der Auftragnehmer haftet grundsätzlich nicht für Fehler, die sich aus den vom Besteller eingereichten Unterlagen (z. B. Zeichnungen) oder durch ungenaue bzw. mündliche Angaben ergeben.

Falls nicht anders vereinbart, verstehen sich unsere Preise ab unserem Werk oder Lager, ausschließlich Verpackung und nur für den jeweiligen Einzelauftrag.
Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer in der bei Vertrags-abschluss gesetzlich bestimmten Höhe. Wird durch Gesetz der jetzige Mehrwertsteuersatz verändert, so tritt ab Inkrafttreten des Gesetzes eine entsprechende Erhöhung des kalkulierten Preises ein.
Die Preise gelten nur für die aufgeführten Leistungen. Sind Preise nicht vereinbart, gilt unser Tagespreis. Verändern sich die Massen der Positionen nach oben/unten um mehr als 10 % können die angegebenen Preise neu kalkuliert werden.
Im Angebot nicht ausdrücklich veranschlagte Leistungen, die zur Durchführung des Auftrags notwendig sind oder auf Verlangen des Auftraggebers ausgeführt werden, werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Dies gilt insbesondere für Stemm-, Verputz-, Erdarbeiten und dergleichen. Die Preise verstehen sich für normale Arbeitszeiten und Arbeitsleistungen. Für Über-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden sowie für Arbeit unter erschwerten Bedingungen werden die entsprechenden Zuschläge auf den Effektivlohn aufgeschlagen.

Preis für Formstahlarbeiten
In den Preisen inbegriffen ist die fertige Montage der Stahlkonstruktion am Aufstellort mit Anlieferung. Aufstellung, Vorhaltung, Abbau und Abfuhr der erforderlichen Geräte, Maschinen, Gerüste, Werkzeuge Unterlagsplatten und Montageverbände.
Der Aufstellungsort muss eben, mit Bitumen oder Betonbelag mit festem Untergrund, beschaffen sein.
Der für die Montage erforderliche Betriebsstrom muss bauseits als Drehstrom 380/220 Volt zur Verfügung gestellt werden. Der entnommene Strom wird dem Unternehmer unentgeltlich geliefert. Anlagen und Sicherungen müssen den Vorschriften der VDE entsprechen.
Konstruktionsteile, die durch Lagerung, Transport oder Montage verschmutzt oder verstaubt sind, müssen vor dem Deckanstrich durch den Nachunternehmer oder zu Lasten des Auftraggebers gereinigt und ausgebessert werden. Eventuelle Änderungen in den Profilen, die nachträglich vom Auftragnehmer im Einvernehmen mit der Bauleitung und dem Prüfstatiker vorgenommen werden, bedürfen eines Nachtragsangebots.
Für zusätzliche Leistungen, die im Leistungsverzeichnis nicht aufgeführt sind, ist vor Beginn derselben der jeweilige Preis mit der Bauleitung schriftlich zu vereinbaren.
Die Abrechnung der Stahlkonstruktion erfolgt nach den Plänen und den Stücklisten der Stahlbaufirma. In diese werden sämtliche Profile, Winkelbleche, Querschote und Stirnbleche, sowie alle Kleineisenteile aufgenommen.
Die Gewichtsermittlung erfolgt nach dem tatsächlichen, eingebauten Gewicht, das entweder durch Wägung oder theoretisch (Handelsgewicht) ermittelt wird. Bei theoretischer Gewichtsermittlung wird für Verbindungsmittel, Walztoleranz und Farbe ein Zuschlag von 5 % auf die Stücklistengewichte verrechnet.

Falls nicht anders vereinbart, gilt § 16 VOB, Teil B.
Akzepte oder Kundenwechsel gelten erst nach Einlösung als Erfüllung, die hierbei anfallenden Kosten oder Spesen gehen zu Lasten des Zahlungspflichtigen.
Abschlagszahlungen sind innerhalb von 10 Werktagen gemäß § 16 Nr. 1 Abs. 3 VOB/B zu leisten. Abschlagszahlungen sind auf Antrag in Höhe des Wertes der jeweils nachgewiesenen vertragsmäßigen Leistungen einschließlich des ausgewiesenen, darauf entfallenden Umsatzsteuerbetrages in möglichst kurzen Zeitabständen zu gewähren. Die Leistungen sind durch eine prüfbare Aufstellung nachzuweisen, die eine rasche und sichere Beurteilung der Leistungen ermöglichen muss. Als Leistungen gelten hierbei auch die für die geforderte Leistung eigens angefertigten und bereitgestellten Bauteile sowie die auf der Baustelle angelieferten Stoffe und Bauteile, wenn dem Auftraggeber nach seiner Wahl das Eigentum an ihnen übertragen ist oder entsprechend Sicherheit gegeben wird.
Gegenforderungen können einbehalten werden. Andere Einbehalte sind nur in den im Vertrag und in den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Fällen zulässig.
Die Abschlagszahlungen sind ohne Einfluss auf die Haftung und Gewährleistung des Auftragnehmers, sie gelten nicht als Abnahme von Teilen der Leistung. Bei Nichteingang der Abschlagszahlungen innerhalb der Frist können die Arbeiten eingestellt werden ohne Einfluss auf den Fertigungstermin.

Vorauszahlungen können auch nach Vertragsabschluß vereinbart werden, hierfür ist auf Verlangen des Auftraggebers ausreichende Sicherheit zu leisten. Diese Vorauszahlungen sind wie folgt zu leisten,

30 % bei Vertragabschluss,
30 % bei Lieferung,
30 % bei Fertigstellung,
Rest nach Rechnungserhalt.

Vorauszahlungen sind auf die nächstfälligen Zahlungen anzurechnen, soweit damit Leistungen abzugelten sind, für welche die Vorauszahlungen gewährt worden sind.
Die Schlusszahlung ist alsbald nach Prüfung und Feststellung der vom Auftragnehmer vorgelegten Schlussrechnung zu leisten, spätestens innerhalb von 1 Monat nach Zugang. Die Prüfung der Schlussrechnung ist nach Möglichkeit zu beschleunigen. Verzögert sie sich, so ist das unbestrittene Guthaben als Abschlagzahlung sofort zu überweisen.
Die vorbehaltlose Annahme der als solche gekennzeichneten Schlusszahlung schließt Nachforderungen aus. Einer Schlusszahlung sieht es gleich, wenn der Auftraggeber unter Hinweis auf geleistete Zahlungen weitere Zahlungen endgültig und schriftlich ablehnt. Auch früher gestellte, aber unerledigte Forderungen sind ausgeschlossen, wenn sie nicht nochmals vorbehalten werden. Ein Vorbehalt ist innerhalb von 12 Werkstagen nach Eingang der Schlusszahlung zu erklären. Er wird hinfällig, wenn nicht innerhalb von weiteren 24 Werktagen eine prüfbare Rechnung über die vorbehaltenen Forderungen eingereicht, oder wenn das nicht möglich ist, der Vorbehalt eingehend begründet wird.
In sich abgeschlossene Teile der Leistung können nach Teilabnahme ohne Rücksicht auf die Vollendung der übrigen Leistung endgültig festgestellt und bezahlt werden.
Alle Zahlungen sind aufs äußerste zu beschleunigen.
Nicht vereinbarte Skontoabzüge sind unzulässig.Zahlt der Auftraggeber bei Fälligkeit nicht, so kann ihm der Auftragnehmer eine angemessene Nachfrist setzen. Zahlt er auch innerhalb der Nachfrist nicht, so hat der Auftragnehmer vom Ende der Nachfrist an Anspruch auf Zinsen in Höhe von 1 v. H. über dem Lombardsatz der Deutschen Bundesbank, wenn er nicht einen höheren Verzugsschaden nachweist. Außerdem darf er die Arbeiten bis zur Zahlung einstellen.

Die Abnahme der Lieferung oder Leistung hat nach angezeigter Fertigstellung unverzüglich zu erfolgen. Dies gilt auch für in sich abgeschlossene Teilleistungen oder – lieferungen.
Hat der Auftraggeber die Lieferung oder Leistung bzw. einen Teil davon in Benutzung genommen, so gilt die Abnahme nach Ablauf von 7 Kalendertagen als erfolgt.
Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Auftraggeber über.

Die Geltendmachung offensichtlicher Mängel nach erfolgter Abnahme ist ausgeschlossen.
Andere Mängelrügen unterliegen den gesetzlichen Fristen bzw. denen der VOB sofern diese Vertraggrundlage sind.
Vorher und ohne Zustimmung des Auftragnehmers vorgenommene Veränderungen an Lieferungen oder Leistungen schließen jeden Rechtsanspruch auf Mängelbeseitigung aus. Dem Auftragnehmer muss Gelegenheit zur Prüfung vor Ort und Stelle gegeben werden.
Bei Instandsetzungsarbeiten übernimmt der Auftragnehmer eine Gewährleistung nur für die von ihm ausgeführten Lieferungen oder Leistungen. Für Schäden an Lieferungen oder Leistungen des Auftragnehmers die von nachfolgenden Bauhandwerkern verursacht worden sind, wird keine Gewährleistung übernommen.
Gewährleistung auf fest eingebaute Teile 2 Jahre, bewegliche und elektrische Teile 3 Monate.

Die Haftung des Auftragnehmers richtet sich ausschließlich nach diesen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle hierin nicht ausdrücklich zugestandenen Ansprüche – auch Schadensersatzansprüche gleich aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung durch den Auftragnehmer, durch einen gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

Die Lieferungen oder Leistungen bleiben bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Vertrag Eigentum des Auftragnehmers.
Soweit die Liefergegenstände wesentliche Bestandteile des Grundstücks geworden sind, verpflichtet sich der Auftraggeber, bei Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungstermine dem Auftragnehmer die Demontage der Gegenstände, die ohne wesentliche Beeinträchtigung des Baukörpers ausgebaut werden können, zu gestatten und ihm das Eigentum an diesen Gegenständen zurückzuübertragen .
Beeinträchtigt der Auftraggeber die vorgenannten Rechte des Auftragnehmers, so ist er diesem zum Schadenersatz verpflichtet. Die Demontage und sonstige Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.
Werden die Liefergegenstände mit einem anderen Gegenstand fest verbunden, so überträgt der Auftraggeber, falls hierdurch Forderungen oder Miteigentum entstehen, seine Forderungen oder sein Miteigentum an den neuen Gegenständen auf den Auftragnehmer.